原创《商品房逾期交付案件裁判大数据综述》：本论文为免费优秀的关于数据综述论文范文资料，可用于相关论文写作参考。
本文依据中国裁判文书网2014年1月1日至2015年12月31日期间发布的裁判文书进行统计分析,辽宁省高级人民法院、大连市中级人民法院审理的大连地区商品房买卖合同纠纷民事案件共3025件,其中逾期交房类案件999件,占房屋买卖合同纠纷类案件总数的33.02%；逾期 类案件842件,占房屋买卖合同纠纷类案件总数的27.83%.逾期交房、逾期 两类纠纷案件合计数占房屋买卖合同纠纷类案件总数的60.85%,如图1所示.
一、关于两类纠纷案件的基本情况
在数据统计范围期间,逾期交房、逾期 两类案件共涉及建设项目52个,分布的区域包括现辖内各县（市）区,其中涉及逾期交房纠纷的项目32个,涉及逾期 纠纷的项目26个,两类纠纷均涉及的项目6个.
逾期交房和逾期 两类案件上诉率为100%,其中开发商上诉的共计20个项目,上诉率为38.46%；购房者上诉共计32个项目,上诉率为61.54%.在开发商上诉的案件中,二审法院改判或发回重审的有6个项目,发改率为30%.在购房者上诉的案件中,二审法院改判或发回重审的有9个项目,发改率为28.13%.另外,该两类案件涉及辽宁省高级人民法院再审的有3个项目,申请人全部为购房者,裁判结果均是驳回再审申请,如表1所示.
在统计的32个项目逾期交房案件中,涉及交房条件争议的17个；涉及违约责任争议的13个；涉及免责理由争议的5个；涉及格式条款争议的3个；涉及合同解除争议的2个,其他类争议（如时效、不安抗辨权争议等）各1个（注：有的项目涉及两个以上争议焦点,下同）.
在涉及交房条件争议的17个项目中,关于建设工程“五方”验收是否可以作为交房条件争议涉及16个；关于房屋质量问题是否符合交房条件争议涉及1个.在涉及违约责任争议的13个项目中,关于违约金争议涉及9个.由此可见,建设工程“五方”验收是否可作为交房条件的争议是逾期交房类案件的主要争议焦点.在统计的26个项目逾期 案件中,涉及免责理由争议10个；涉及违约金争议15个；涉及时效争议2个；涉及合同解除争议1个,其他类争议1个,如图2、图3所示.
在涉及免责理由争议的10个项目中,关于“新规”作为免责理由争议的涉及5个；关于第三人原因作为免责理由争议的涉及4个；其他争议涉及2个.在涉及违约金争议的15个项目中,关于调整违约金争议的涉及10个；关于违约金计算期限争议的涉及8个.由此可见,逾期 案件中,开发商多会以非自身原因主张不承担责任,且多会要求调低违约金比例,调整违约金的争议是逾期 类案件的主要争议焦点.
二、逾期交房纠纷之争议焦点
鉴于案件的事实各有不同,不同当事人的 律师对相同的事实提出的理由和依据也有差别,不同级别法院以及同一法院不同年份作出的判决也存在一定的差别,本文只提出产生争议或法院裁判文书中关注的重要问题,避免读者误解个案的裁判观点代表法院的统一裁判意见.
(一)交房条件争议
1.商品房买卖合同约定的房屋交付条件为“商品房经验收合格”或“经建设单位验收合格并取得竣工验收报告”是否有效.未经*完毕消防、规划等验收手续,是否可以认定购房者有权拒绝接收房屋.
2.“五方”验收中缺少任何一方验收合格意见时,是否符合合同约定的房屋交付条件,开发商是否应承担违约责任.
3.在房屋验收过程中,建设主管部门对开发商予以处罚的行为,是否可认定开发商取得的“五方”验收合格报告不符合合同约定或未达交房条件.
4.住宅工程质量分户验收表可否认定为符合合同约定的“五方”验收的交付条件.
5.经过“五方”单位签字、盖章的验收合格报告,如果存在瑕疵,是否足以否定该验收报告的合法有效性.
6.竣工验收备案表的效力或证明作用.
7.房屋精装修存在的质量问题能否作为拒绝接收房屋的理由.
(二)违约责任争议
1.违约金争议
（1）合同约定的逾期违约金,如果高于评估的租金标准,能否支持适当减少.
（2）购房者主张违约金过低,所涉及的举证责任问题,应当由哪一方负责举证.
（3）违约金计算期限：
①合同约定双方进行验收交接时,开发商应当出示合同约定的证明文件的,在开发商出示竣工验收合格证明文件和实际交房日期不一致的情况下,应当以哪项日期为准起算违约金.
②对房屋何时能够实际交付不确定时,购房者提出判令开发商承担至实际交付之日止计算违约金的诉讼请求,能否支持.
③合同约定开发商可以邮寄方式通知购房者交房的,开发商邮寄送达交房通知,能否认定为违约金计算截止时间.
2.其他违约责任
（1）合同约定了违约金条款,购房者同时主张违约金和租金损失,能否得到支持.
（2）因开发商逾期交房而导致合同解除的,购房者可以主张的索赔范围如何界定.
(三)免责事由争议
1.开发商主张因特殊天气及高考、达沃斯会议、全运会等原因影响施工进度,按照合同约定延期交房的,能否得到支持.
2.因市政配套基础设施施工受阻,能否作为逾期交房的免责理由.
3.因地方政府工程质量验收“新规”实施,能否作为减免责任的理由.
4.购房者在约定时间内未结清购房款,能否主张不安抗辩权.
5.合同约定因购房者人数众多、开发商不能安排同时入住的,开发商能否作为减免逾期交房违约责任的理由.
6.开发商逾期交房后,在入住致词中承诺给予购房者一定优惠,如果购房者在该入住致词上签字,能否要求开发商仍依照合同约定承担逾期交房的违约责任.
(四)格式条款争议
数据综述论文参考资料：
结论：商品房逾期交付案件裁判大数据综述为大学硕士与本科数据综述毕业论文开题报告范文和相关优秀学术职称论文参考文献资料下载，关于免费教你怎么写大数据综述方面论文范文。
